Инвестиционный договор форма договора. Инвестиционный договор. Свобода заключения договора

Приложение N 2 к Порядку осуществления Комитетом потребительского рынка Московской области полномочий в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Московской области

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____

г. Москва

"___" __________ 200_ г.

Комитет потребительского рынка Московской области (далее - Комитет) в лице председателя Комитета Фомичева В.В., действующего на основании Положения, и ______________ "______________" (далее - Инвестор) в лице ______________________, действующего на основании __________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили в соответствии с постановлением Правительства Московской области от "__" ________ 200__ г. N _____ "_____________________________________" настоящее инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации инвестиционного проекта Инвестора (далее - инвестиционный проект) в соответствии с финансово-экономическими показателями, указанными в приложении N 1 к настоящему Соглашению, с объемом инвестиций не менее ________________, сроком реализации с ____________________ по ______________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон:

2.1. Инвестор обязуется:

Обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств в объеме, установленном в п. 1 настоящего Соглашения, финансирование инвестиционного проекта;

Ежеквартально представлять Комитету информацию об объемах выполненных работ и осуществленных инвестициях (приложение N 2);

Уведомлять Комитет о своей реорганизации (ликвидации) или перерегистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации) или перерегистрации.

2.2. Инвестор имеет право:

Заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации инвестиционного проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать дополнительные средства и ресурсы, не предусмотренные настоящим Соглашением;

Корректировать показатели, объемы и сроки выполнения инвестиционного соглашения по согласованию с Комитетом.

2.3. Комитет обязуется:

Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения;

Содействовать невмешательству исполнительных органов государственной власти Московской области и их должностных лиц в хозяйственную деятельность Инвестора, если указанная деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения;

Содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;

Рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с реализацией инвестиционного проекта;

Содействовать предоставлению Инвестору в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, инвестиционного налогового кредита;

Обеспечивать в случае внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Московской области, затрагивающие перечень, объем и порядок применения мер государственной поддержки инвесторов, применение в установленном законодательством порядке к Инвестору максимально возможных мер государственной поддержки, допустимых действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;

Оказывать государственную поддержку, предусмотренную действующим законодательством, и содействие в реализации инвестиционного проекта, в том числе предоставление Инвестору льгот и льготных режимов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

2.5. Комитет имеет право:

Получать от Инвестора информацию о ходе реализации инвестиционного проекта и документацию, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока реализации инвестиционного проекта.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.

4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в следующих случаях:

4.2.1. По инициативе Комитета:

Если Инвестор не представляет Комитету информацию в сроки, установленные настоящим Соглашением, или представляет не соответствующую действительности информацию, предусмотренную пп. 2.1 и 2.5 настоящего Соглашения;

Если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания настоящего Соглашения следует, что инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от Инвестора;

В случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по срокам и суммам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.

4.2.2. По инициативе Инвестора:

Если Комитет осуществляет действия, препятствующие или затрудняющие реализацию инвестиционного проекта;

Если Комитет не выполняет обязательства, установленные настоящим инвестиционным соглашением;

Если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания настоящего Соглашения следует, что инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от Комитета.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами.

5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форс-мажорных обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было военных действий), препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней.

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение настоящего Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых Соглашение может быть расторгнуто.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента подписания их всеми Сторонами.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон: Комитет: Инвестор: Председатель Комитета ______________________ _______________ /В.В. Фомичев/ ___________ /________/

Любые виды сделок юристы настоятельно рекомендуют оформлять документально, особенно когда речь идет о больших суммах денег. Инвестор и заказчик всегда оформляют инвестиционный договор – документ, учитывающий все подробности достигнутого соглашения . Инвестиции сами по себе вещь рисковая, поэтому грамотно оформленный договор об инвестировании способен защитить от некоторых непредвиденных ситуаций, как сторону заказчика, так и инвестора.

Общие понятия

Договор об инвестиционной деятельности подтверждает взаимоотношения между инвестором и заказчиком, а также определяет их права и обязанности. Равноправными участниками договора являются заказчик и инвестор. При этом, заказчиком считается тот, кто ведет проект . Обычно это руководитель предприятия или организации, деятельность которой нуждается в инвестициях. Именно он берет на себя всю ответственность за полученные денежные средства. Сторона заказчика обязана выполнять все пункты договора и подтверждает это своей подписью. За результат операции инвестирования и всю финансовую деятельность несет ответственность заказчик.

Стороной инвестора может выступать как юридическое, так и физическое лицо . Он дает свои средства в управление и ожидает получить условленную прибыль. Со стороны инвестора в документе могут быть прописаны требования к возможным рискам или просадкам. С другой стороны, инвестиционный договор может содержать пункт об обязательстве инвестора не вмешиваться в ход финансовой деятельности до конца обусловленного срока.

Некоторые сферы деятельности могут учитывать в документе и третью сторону, например, подрядчика или инвестиционного агента. Например, такой сферой является строительство. Агент, как правило, получает процент от суммы, на которую заключается сделка, и способствует поиску инвесторов и заключению новых договоров. Но для заказчика это достаточно выгодный вариант, так как комиссионные очень малы, по сравнению с суммами контрактов.

Инвестиционный договор подразумевает получение выгоды всеми сторонами : инвестор увеличивает свой капитал, а заказчик, как правило, получает выполненный проект и вознаграждение. Источником прибыли является деятельность проекта.

Инвестор и заказчик обсуждают подробности будущего проекта и выясняют абсолютно все аспекты будущей деятельности. Им необходимо прийти к соглашению, которое бы устраивало обе стороны.

Передача денег заказчику обязательно оформляется документально. Это способствует увеличению надежности сделки, ее правомерности и прозрачности. Документальное подтверждение уменьшает риск потери средств для инвестора и дает возможность урегулировать спорные вопросы, в том числе и в суде. Средства передаются в собственность или в управление, что не имеет существенного значения. Общий механизм подразумевает сам факт займа заказчиком у инвестора с любой формой последующего использования средств . Процесс передачи денег может происходить следующими способами:

После подписания договора инвестор сразу передает необходимую сумму оговоренным способом.
Средства поступают заказчику частями. Такой вариант приемлем для обеих сторон, если:
1. Деньги заказчику нужны постепенно, в течение некоторого промежутка времени.
2. Доверие сторон друг к другу не на самом высоком уровне и инвестор хочет перестраховаться.

Полученные деньги заказчик вкладывает в проект и самостоятельно следит за всеми происходящими процессами, а также суммами затрат и прибыли. В определенную дату, о которой обе стороны договариваются заранее, заказчик возвращает инвестору его вознаграждение за вложение средств.

Проценты инвестор может получать двумя способами:

Фиксированной суммой. Результат инвестиционного проекта не влияет на сумму, которую получит инвестор – она представляет собой фиксированную и неизменную цифру. Выплаты должны совершаться точно в оговоренные даты. Небольшие поправки могут быть внесены только с согласия обоих сторон.
Часть от прибыли. Суммы таких выплат, как правило, приблизительны. При долгосрочных вложениях точную цифру назвать достаточно сложно. Стороны отталкиваются от средних значений ожидаемой доходности и устанавливают процент от фактически полученных денег. Многие инвесторы стараются избегать таких договоренностей, потому что возникает некоторая неопределенность. Заказчики, наоборот, привержены к заключению именно таких контрактов, потому что это дает возможность учитывать неожиданные изменения в макроэкономике, инфляцию и другие непредвиденные обстоятельства.

Способ выплаты вознаграждения оговаривается заранее и обязательно уточняется в договоре, во избежание любых недоразумений.

Обязательства

Договор инвестирования защищает интересы как заказчика, так и инвестора . Он определяет действия, которые должны выполнить обе стороны. Наиболее важные моменты, которые учитываются в типовом договоре, следующие:

Для заказчика

Соблюдение сроков осуществления проекта
Предоставление отчетов о финансовой деятельности и ходе проекта.
Сдача результата проведенной деятельности.
Предоставление всех необходимых документов.
Привлечение специалистов или подрядчиков для осуществления проекта и заключения договора.
Контроль допустимых расходов.
Контроль всех действий, связанных с проектом.
Возврат всех заемных денежных средств в установленный срок.

Для инвестора

Передача оговоренной суммы денег без задержек и изменений.
Проверка результатов инвестиционной деятельности и приемка проекта.
Выплата вознаграждения.
При необходимости, составление всех документов по завершению проекта – регистрация права собственности и постановка на учет в необходимых государственных структурах.

Все формулировки и пункты, которые содержит инвестиционный договор, очень важны и могут повлиять на итог разрешения спорных вопросов. Составить правильный договор могут квалифицированные юристы, к которым следует обратиться при возникновении малейших сомнений. Лучше потратить больше времени на составление и изучение документа, чем потом стать жертвой мошенников или собственной неосведомленности. Юристу нужно показать предварительно составленный договор и объяснить на словах чего вы на самом деле хотите. Тогда специалист сможет подсказать неточности и двусмысленные пункты в документе, а также предложит правильный вариант написания. Кроме того, юрист проверит документ на соответствие последним нормам законодательства, что может сделать не каждый бизнесмен.

Обязательно обратите внимание на наличие в договоре следующих моментов:

Наименование документа.
Дата и время заключения.
Данные сторон.
Индивидуальная информация о проекте – цель, сроки, суммы.
Права обеих сторон.
Обязанности обеих сторон.

Инвестиционный договор обязательно устанавливает цену проекта. Для инвестора она означает полную сумму необходимых вложений, в которую включены все расходы на стоимость материалов, вознаграждения, услуги специалистов, допустимые риски, техническое оснащение и другие траты.

Цена проекта представляет собой приблизительную сумму или допустимый диапазон необходимых вложений . Для подсчета точных цифр используют небольшие поправки или индексы, которые учитывают возможные изменения цен на материалы или услуги.

При нарушении сроков осуществления проекта его цена может меняться. В таком случае, стоимость корректируется в интересах стороны, которая понесла убыток.

Инвестор несет значительно больший риск. При неблагоприятном результате завершения проекта именно он не получит обратно своих средств, при этом заказчик, в большинстве случаев, просто ограничится моральными переживаниями. Такое окончание проекта обязательно стоит рассматривать при написании договора и заранее обезопасить себя, включив в договор соответствующий пункт о выплате неустойки.

Для минимизации возможных потерь и неудачного исхода инвестиционной деятельности, инвестору следует:

Узнать подробности юридической жизни другой стороны – репутация фирмы, кредитная история.
Лично убедиться в наличии всех правоустанавливающих документов: на землю, оборудование и другое.
Проверить наличие разрешения на проведение соответствующих работ или лицензии на определенный вид деятельности. Обратить внимание на срок годности таких документов и сверить их с действующим законодательством.
При наличии аналогичных партнеров-инвесторов изучить их права и обязательства перед интересующей компанией.

Признаки инвестиционного договора

В российском законодательстве нет четкого определения термина «инвестиционный договор». Также нигде не регламентированы субъекты, которые могут заключать такой вид договора и объекты, которые могут быть в нем указаны. Юристы считают, что договор инвестирования отличается от других соглашений наличием экономического содержания документа и формулировки получения дохода как цели совместной деятельности. Признаками договора инвестиционного характера можно назвать:

Долгосрочное сотрудничество между сторонами.
Взаимная выгода – инвестирование денег в обмен на доход, недвижимость или другой результат проекта.
Основание соглашения – коммерческое предложение, проектная документация.
Присутствует коммерческий интерес.

Мы выяснили основные моменты, с учетом которых должен быть составлен инвестиционный договор. Далее следуют этапы его реализации.

Первый – подготовка. Здесь осуществляются все действия, необходимые для проведения финансовых расчетов. Заказчик готовит экономическое обоснование необходимой суммы, показывает проектную документацию, готовит техническую базу. На этом этапе заказчик предоставляет совокупную информацию по будущему проекту, при этом все цифры и перечень работ или необходимых услуг может быть приблизительным. Часто такая совокупная информация предоставляется в виде бизнес-плана, где отображается необходимость некоторых затрат и преимущества реализации проекта.
Второй – непосредственно реализация. На этом этапе все соглашения достигнуты и условия оговорены. Инвестор передает заказчику деньги, и проект запускается в работу. Стороны заключают договор, и заказчик привлекает всех необходимых подрядчиков и специалистов.
Третий – эксплуатационный. В реализованный проект могут добавляться небольшие корректировки – снабжение дополнительными ресурсами, решение возникших проблем на объекте.

Завершается реализация проекта приемкой объекта инвестором. Это должно подтверждаться соответствующими документами, например, актом приема-передачи. После этого инвестор оформляет все последующие документы на свое имя.

В сфере чистых финансовых инвестиций, например передачи денег в управление для торговли на фондовом рынке, результатом инвестирования становится выплата прибыли обеим сторонам, в соответствии с условиями составленного ранее договора. О том, что все условия договора были выполнены и стороны не имеют претензий, также составляются необходимые документы.

При желании, инвестиционный договор о сотрудничестве можно продлить, оформив дополнительное соглашение. Условия продления сотрудничества могут отличаться от установленных ранее. Все поправки и изменения обязательно указываются в дополнительном соглашении.

Ключевые моменты

Каким бы выгодным вам не казалось будущее вложение средств, лучше не торопиться и следовать основным правилам:

Не верьте словам – требуйте документы. Это касается как документов физического или юридического лица, с которым вы составляете договор инвестирования, так и ваших взаимных обязательств. Все должно быть задокументировано.
Консультируйтесь со специалистами. Привлекайте юристов для изучения составленного договора и правильной формулировки тех аспектов, которые вы хотите в него включить. Полезными также могут официальные организации, способные помочь проверить репутацию или кредитную историю интересующего субъекта.
Учитывайте детали. Важно абсолютно все – от сроков и стоимости до решения проблемных ситуаций, которых может и не быть. Все моменты должны быть измеряемы и доказуемы, никаких абстрактных или спорных формулировок. Используйте даты, цифры, сравнительные соотношения.
Включайте в инвестиционный договор пункты о различных результатах окончания проекта. Опишите условия, на которых вы расстанетесь с заказчиком в случае успеха и в случае негативного исхода. Классификация инвестиционных договоров и их правильная структура законодательством не предусмотрены. Единственное, что дает сторонам право контролировать действия друг друга – это пункты договора. Чем больше требований будет написано – тем лучше.
Защита законодательством. Вы можете обезопасить себя от купленных судей или несправедливого разрешения спора, если дело будет рассматривать суд зарубежных стран. Этот момент можно указать в договоре. За границей договор инвестирования рассматривается на основании закона, а не «по знакомству».

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

г. Саров "___" _________ 2006 года

Администрация города Сарова, в дальнейшем именуемая «Администрация» , действующего на основании Устава г. Сарова, с одной стороны, и

"____________________", в дальнейшем именуемое «Субъект инвестиционной деятельности », в лице __________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее – соглашение) о следующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет взаимоотношения Администрации и «_______________________» по реализации на территории города Сарова инвестиционного проекта «название проекта».

1.2. Настоящее Соглашение заключено сторонами с целью взаимовыгодного, долгосрочного сотрудничества и объединения усилий сторон, направленных на создание благоприятных условий для развития и реализации на территории города Сарова инвестиционной деятельности в отношении объекта инвестирования.

2. Краткая характеристика инвестиционного проекта

2.1. Наименование объекта инвестирования : ___________________________ .

2.2. Местонахождение объекта инвестирования1: ________________________ .

2.3. Краткое содержание проекта: ________________________________ .

2.4. Характеристика земельного участка1:

Площадь ______________

Кадастровый номер _______________.

Площадь застройки _________________________________________

Другие характеристики _______________________________________.

2.5. Срок представления утвержденной проектной документации на объект инвестирования с заключением Главгосэкспертизы _____________.

Срок начала строительства _____________________________________________.

Срок завершения работ нулевого цикла строительства ______________________.

Срок окончания строительства и предъявления объекта инвестирования приемочной комиссии для разрешения на ввод в эксплуатацию ___________________.

2.6. Объем инвестиций: согласно расчетам, приведенным в бизнес-плане, общий объем инвестиций составляет ___________рублей.

Инвестиции направляются:

на строительство в размере _________________ руб.

на приобретение оборудования (включая расходы на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по его вводу в эксплуатацию) и технологии в размере _____________________ руб.,

на прочие цели, в размере _______________руб.

Инвестиции осуществляются по следующему графику:

	Сумма инвестиций (в рублях)

Иные мероприятия по проекту ___________________________________

2.7. Оказываемые услуги / объем выпускаемой продукция (в тыс. руб):

Виды продукции

2.8. Срок ввода законченного строительством объекта в соответствии с проектной мощностью _____________.

2.9. Социальная и бюджетная эффективность проекта

В результате реализации проекта предусмотрено создание ______рабочих мест, со средней заработной платой по проекту в размере _______ руб.

Бюджетный эффект от реализации проекта за период срока действия инвестиционного соглашения для бюджета г. Сарова будет составлять ____тыс. рублей, согласно данным приложения 1 к настоящему соглашению.

2.10. Срок окупаемости проекта: _____мес.

3. Права субъекта инвестиционной деятельности

3.1. Субъект инвестиционной деятельности в рамках реализации проекта « название проекта » имеет право на:

§ Рассрочку платежа при приобретении права аренды по результатам конкурса (на срок не более лет (года));

§ Предоставление в приоритетном порядке права на возмещение из бюджета г. Сарова части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях, для реализации инвестиционного проекта «название проекта» .

§ Получение нефинансовых мер муниципальной поддержки в том числе:

а) Получение ходатайства о поддержке его инвестиционного проекта для представления в региональные органы государственной власти РФ (по заявлению субъекта инвестиционной деятельности);

б) Размещение позитивной информации о субъекте инвестиционной деятельности;

в) Помощь в создании инфраструктуры бизнеса в соответствии с городской программой развития бизнеса.

3.2. Субъект инвестиционной деятельности обладает правом обращения в региональные органы власти с целью получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области .

3.3. Субъект инвестиционной деятельности вправе передать свои права и обязанности по настоящему соглашению, а также свои права на объект строительства другому лицу в соответствии с пунктом 4.6. настоящего соглашения.

4. Обязанности субъекта инвестиционной деятельности

4.1. Субъект инвестиционной деятельности обязуется выполнить инвестиционный проект в соответствии с пунктами 2., 2.8-2.9. настоящего соглашения.

Уменьшение объема инвестиций допускается по согласованию с Администрацией.

При увеличении субъектом инвестиционной деятельности объема инвестиций сумма превышения компенсации Администрацией не подлежит.

4.2. Допускать представителей Администрации и иных лиц, привлеченных Администрацией для осуществления проверок реализации инвестиционного проекта, в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1. настоящего соглашения.

4.3. Субъект инвестиционной деятельности обязан производить уплату в полном объеме текущих налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

4.4. Инвестор обязан, не позднее 10 дней с момента окончания периода, установленного для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности по итогам полугодия и отчетного года, предоставлять в Администрацию следующие документы:

1) отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе о фактическом бюджетном эффекте от реализации инвестиционного проекта, вложении инвестиций в инвестиционный проект, удельном весе выручки от реализации инвестиционного проекта, социальных показателях реализации инвестиционного проекта, фактических налоговых и неналоговых платежах в бюджет города Сарова (по форме, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему соглашению)

§ статистической отчетности (форма П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников");

§ налоговой отчетности, заверенные налоговой инспекцией (расчет либо декларацию) по налоговым платежам в бюджет города Сарова, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (для лиц, производящих выплаты физическим лицам).

4.6. Инвестор обязан получить согласие Администрации на передачу своих прав и обязанностей по настоящему соглашению, а также прав на объект строительства другому лицу.

5. Права Администрации

5.1. В целях контроля Администрация вправе:

1) требовать и получать от субъекта инвестиционной деятельности в установленные сроки и в полном объеме документы, указанные в пункте 4.4., 4.5. настоящего соглашения и информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, выполнении обязательств по настоящему соглашению;

2) проводить проверку финансовых, технологических и временных параметров, в том числе с привлечением к проведению проверок уполномоченных организаций, а также консультантов и экспертов.

6. Обязанности Администрации

6.1. Администрация, в пределах компетенции и полномочий, обязана обеспечить субъекту инвестиционной деятельности необходимое содействие при реализации его прав, установленных настоящим соглашением.

6.2. Администрация обязана осуществлять контроль за выполнением субъектом инвестиционной деятельности инвестиционного проекта.

6.3. По обращению субъекта инвестиционной деятельности Администрация обязана оформить документ о поддержке инвестиционного проекта субъекта инвестиционной деятельности.

7. Срок соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключено сроком на ___ лет (год).

7.2. Настоящее соглашение действует до полного исполнения сторонами принятых на себя по настоящему соглашению обязательств.

8. Ответственность сторон

8.1. Администрация вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть соглашение, в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения субъектом инвестиционной деятельности обязательств, предусмотренных пунктами 4.1. – 4.6. настоящего соглашения, а также в случае расторжения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу _____________________ кадастровый № ___________, предупредив его не менее чем за один месяц.

8.2. Администрация вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств , предусмотренных пунктами 4.1. – 4.6. настоящего соглашения, потребовать от субъекта инвестиционной деятельности уплаты штрафа в размере 100 МРОТ.

9. Изменение и досрочное расторжение соглашения

9.1. В случае неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему соглашению соглашение может быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным уведомлением другой стороны.

9.2. Настоящее соглашение может быть изменено, либо дополнено по соглашению сторон.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствами относятся: стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, эпидемии и т. п.), бунты, гражданские волнения, восстания, войны, забастовки, а также запретительные акты органов.

10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок после наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, если они не являются общеизвестными.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

10.3. Если одна из сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства по настоящему соглашению вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок исполнения данных обязательств переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11. Заключительные положения

11.1. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров. Если разногласия и спорные вопросы не будут разрешены сторонами в течение трех месяцев, они разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

11.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из сторон.

11.3. Настоящее соглашение действует с даты подписания до ___/___/___

11.4. Бизнес-план инвестиционного проекта является приложением 7 к данному соглашению.

11.5. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

1 Данные вносятся в соответствии с постановлением главы администрации о назначении конкурса на право заключения договора аренды земельного участка под проектирование и строительство

Как правило, отношения между заказчиком, инвестором и подрядчиком регулируются Инвестиционным договором и договором Генерального подряда. В связи с изменениями Постановления ВАС №54 от 11.07.2011г., инвестиционный договор не в полной мере защищает права инвестора…

Общие понятия

Формальное определение понятия «Инвестиционный договор» в нормативных документах отсутствует. Впервые это понятие (далее - ИД) было использовано Верховным судом. Самое распространенное определение следующее: Инвестиционный договор - это договор, в котором одна сторона - инвестор, которая передает денежные средства (именно, денежные средства, это - обязательное условие), а вторая - заказчик, которая вкладывает за вознаграждение на основании инвестиционного проекта, а затем передачи его инвестору в собственность.

В инвестиционной сделке участвуют три стороны: заказчик, инвестор, генеральный подрядчик. Генеральный подрядчик/Подрядчик, согласно части 4 ст.4 39ФЗ, действует на основании заключенного договора подряда с Заказчиком или Инвестором.

Инвестор — физическое или юридическое лицо, совершающее действия, связанные с риском вложения капитала, направленные на последующее получение прибыли.

Заказчик — физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении Застройщиком строительных работ.

Застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (пп.16 ст.1 Градостроительного Кодекса).

ВНИМАНИЕ!
Застройщик одновременно может являться заказчиком.

Подрядчики - это физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда или государственному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с ГК РФ.

Объектом инвестиционного договора является строительство/реконструкция жилого/нежилого здания, сооружения, осуществляемое в рамках инвестиционной деятельности.

Основные условия инвестиционного договора

. Свобода заключения договора:

Основанием для заключения договора инвестирования является ФЗ №39 от 25.02.99г. В ст.8 ФЗ №39 от 25.02.99г. записано, что отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основании Договора, заключенного в соответствии с ГК РФ.

. Предмет инвестиционного договора:

Для одной стороны предметом ИД является инвестирование в строительство объекта (вложение денежных средств или прочих активов), для другой — само строительство объекта и — после ввода в эксплуатацию — передача его инвестору.

. Объект инвестирования:

Объектом инвестиционного договора является строительство/реконструкция жилого/нежилого здания, сооружения, осуществляемое в рамках инвестиционной деятельности. Поскольку объект еще не построен, в договоре указываются характеристики объекта (проектная площадь, номер, почтовый адрес и пр.).

. Прочие условия:

Договор предусматривает порядок передачи квартиры инвестору, порядок отправления уведомлений, условия оплаты инвестором расходов по эксплуатации построенного объекта и прочие условия.

Изменения Постановления ВАС №54 от 11.07.2011 г.

Постановление Пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) № 54, которое вступило в силу 11.07.2011г., не оказало существенного влияния на взаимоотношения между застройщиками и инвесторами.

До вступления постановления в силу инвестор имел право на определенную долю построенного объекта. Теперь ИД утратил эту свою особенность и фактически превратился в договор купли-продажи. В результате, регистрация прав инвестора стала вторичной. Инвестор может требовать передачи объекта только после того, как застройщик зарегистрирует свое право собственности. Инвестор может подавать иски о передаче объекта и о регистрации перехода права, но для этого требуется регистрация прав застройщика, а принудить к ней нельзя. В этом случае инвестор может подать иск о взыскании средств. Однако для инвестора первоочередной целью является не взыскание средств, а получение объекта финансирования в собственность.

Постановление № 54 носит двойственный характер:

с одной стороны, ВАС стремился защитить интересы покупателей, заключивших инвестиционные и предварительные договоры. Теперь они уравнены в правах, и, если застройщик не исполнил обязательств, инвесторы вправе требовать возмещения убытков, исходя из рыночной стоимости имущества.
с другой стороны, ВАС констатировал, что недопустимо наделять всех участников, финансирующих строительство, правом долевой собственности. Это и ставит инвесторов в затруднительное положение.

Инвестор, заказчик, застройщик = НДС

Самый лучший вариант — это когда вы выступаете, как заказчик, застройщик, инвестор в одном лице. Тогда можно возмещать НДС поквартально. Если же вы только инвестор, то получаете это право только после ввода объекта в эксплуатацию.

Все расходы, связанные с изыскательскими, проектными и строительными работами, аккумулируются на счете 08. Желательно, чтобы в договоре было прописано поэтапное строительство, где этап - месяц. По истечению квартала для налоговой готовится следующий пакет документов для возмещения НДС:

Договоры на изыскательские, проектные, строительно-монтажные работы.
Акты выполнения работ (КС-2, КС-3).
Счета-фактуры.
Книга продаж, книга закупок.

После получения полного пакета документов, налоговая инспекция проводит рассмотрение в течение 3-х месяцев. В данный период налоговая служба проводит встречные проверки у организаций, по которым предоставлены договоры на изыскательские, проектные, строительно-монтажные работы. Если все в порядке, налоговая принимает решение о возврате суммы НДС. Если же налоговая инспекция с чем-то не согласна, то составляется акт о несогласии. Организация пишет объяснение, и далее, в течение 2-х недель, идет повторное рассмотрение; возможен вызов руководителя в налоговую службу для уточнения информации. Если и после этого нет согласия на возмещение, подавайте документы в вышестоящее подразделение налоговой службы. При отказе и там, обращайтесь в суд.

ВНИМАЕНИЕ!
Инвестор может возместить НДС поквартально, если заключит агентский договор с Заказчиком (например, договор на выполнение проектных работ).

Инвестиционный кредит

Если вы решили вести строительство за счет кредитных средств, вы должны понимать, что земля или права аренды земли пойдут в залог кредитору. Срок кредитования и процентная ставка при получении инвестиционного кредита зависят от сложности инвестиционного проекта. Приведем пример основных требований к инвестиционному кредитованию разных банков:

	ОАО Сбербанк России	ОАО ВТБ	ОАО Балтинвестбанк
Срок кредитования	3-7 лет; с поддержкой государства - 10 лет

	Рубли, ин.валюта	Рубли, ин.валюта	Рубли, ин.валюта
Собственные средства	Не менее 30%	Не менее 30%	Не менее 30%
	Недвижимость, акции, поручительство собственников, компаний группы		Недвижимости, акций, поручительство собственников, компаний группы
	Юр. лицо - резидент	Юр.лицо - резидент	Юр.лицо - резидент

В среднем, на кредитном рынке срок кредитования составляет 36-60 месяцев, процентная ставка — 12-14%. Требования к инвестиционному кредиту во всех банках примерно одинаковы. Разница лишь в том, что у банков могут быть разные критерии оценки бизнес-плана.

Так например, Сбербанк проводит экспертизу проектно-сметной документации на предмет соответствия заявленных цен среднерыночным. С 2013 года, Сбербанк кредитует Инвестора только в том случае, если ему принадлежит 90% площадей по ИД.

Переход права собственности и продажа квартир

Для того, чтобы лицо, владеющее правом на землю по договору аренды, получило разрешение на ввод объекта (жилого дома, бизнес-центра) в эксплуатацию, договор аренды должен действовать на момент окончания строительства. Если в какой-то момент договор будет расторгнут, построенный дом во-первых будет считаться «самостроем», подлежащим сносу, а во-вторых, ни у кого из инвесторов не возникнет прав на объект. Будет лишь возможность требовать возвращения вложенных денег. Но это — процедура длительная, и не факт, что вы получите полную сумму. Впрочем, это уже другая история.

Передача права собственности переходит инвестору следующим образом:

Заказчик (Заказчик-Застройщик) получает разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости и регистрирует недвижимость в Управлении Росреестра;
Заказчик (Заказчик-Застройщик) уведомляет инвестора в устной или письменной форме о готовности исполнить им свои обязательства по передаче помещения и назначает дату и время осуществления передачи помещения и подписания акта приема-передачи;
При осмотре помещений, при отсутствии разногласий, инвестор подписывает акт приема-передачи помещений, получает план помещений и отправляется в Управление Росреестра для оформления помещений в собственность

Основные риски:

Отсутствие права (собственности, аренды) на землю у Заказчика.
Помещение не соответствует характеристикам, изложенным в договоре.
Произошла несогласованная перепланировка помещений.
Площадь построенного помещения меньше/больше, указанной в ИД.
Строительство помещения осуществлено некачественно.

ВНИМАНИЕ!
Продажа квартир физическому лицу в период стройки может осуществляться только по договору долевого участия на основании 214-ФЗ.

В соответствии с 214-ФЗ Договор долевого участия (ДДУ) регистрируется в ФРС. Что позволяет избежать двойных продаж квартир. При этом заключать этот договор может только лицо, имеющее права на землю, будь то право аренды или право собственности. Продажи квартир каким-либо другим способом запрещены.

Если земельный участок и инвестиционные права по ИД передан в залог банку, продажа квартир возможно только после того, как заемщик погасил задолженность за квартиру, которая готовится к продаже.

При покупке квартиры обязательно запросите документы на земельный участок. Если у застройщика заключен ИД с городом, по которому он обязан в установленные сроки сдать дом в эксплуатацию и передать городу часть квартир , а сроки вышли, но дом не сдан, существует риск того, что город не продлит застройщику Постановление на строительство. В результате чего, ИД может быть расторгнут с Заказчиком и строительство приостановлено. Если же часть квартир уже будет продано, то городу будет тяжело найти нового Заказчика, так как навряд ли предыдущий «строитель» отдаст деньги дольщиков за проданные ранее квартиры. С большой вероятностью он уйдет в процедуру банкротства или ликвидацию. Итог - обманутые дольщики и незаконченное строительство.

Подводные камни

Если вы решили выступить инвестором, то при заключении инвестиционного договора вы должны:

Проверить деловую репутацию и кредитную историю заказчика и иных сторон инвестиционного договора.
Запросить правоустанавливающие документы на земельный участок, в т.ч. свежий кадастровый паспорт в Росреестре.
Убедиться, что у Застройщика имеется вся разрешительная документация, в т.ч. разрешение на строительство. В случае, если есть просроченные разрешения/постановления или согласования, то уточните возможность их продления и обязательно включите их в качестве отлагательных условий в договор: «Инвестор предоставляет денежные средства после предоставления Застройщиком следующих документов….».
В случае, если земельный участок, на котором предполагается строительство или уже ведется строительство объекта недвижимости, находится в собственности у государства, с которым заключен договор аренды на инвестиционных условиях, обязательно проверьте: дату окончания договора аренды на инвестиционных условиях, условия по передачи земельного участка в собственность или заключения долгосрочного договора аренды, своевременно ли платятся арендные платежи, дополнительные обременения земельного участка.
В случае, если по договору уже есть инвестор, необходимо провести юридическую экспертизу договорных отношений между ним и заказчиком. Запросить договор и все приложения к нему, чтобы потом вам не достались «чужие площади» и не было «двойных продаж».

ВНИМАНИЕ!

Проектная (разрешительная) документация включает в себя: информацию о застройщике и информацию о проекте строительства: о фирменном наименовании, месте нахождения застройщика, о государственной регистрации застройщика, об учредителях (участниках) застройщика, о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик, о виде лицензируемой деятельности, о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о разрешении на строительство, о правах застройщика на земельный участок, о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании.
В договоре инвестирования обязательно должно быть прописано основание заключение инвестиционного договора. Как правило, основанием может быть: договор аренды, разрешение на строительство, постановление Правительства и т.д.
Уделите внимание как своим правам и обязанностям в качестве инвестора, так и правам и обязанностям стороны, которая обязана построить на ваши деньги: Правам распоряжения, пользования, владения объектами капитальных вложений и их результатами; О получении в собственность объекта строительства
Если Вы, как инвестор, хотите иметь контроль над денежными средствами, заключите договор генерального подряда и пропишите в инвестиционном договоре что денежные средства через заказчика не проводятся, а сдаются работы. Имеется в виду, что по ИД инвестор должен перевести денежные средства на счет заказчика, а заказчик ими распоряжается в соответствии с условиями ИД. Но чтобы иметь контроль над денежными средства, целесообразно прописать в ИД что инвестор - он же генеральный подрядчик направляет денежные средства подрядчику, а перед инвестором отчитывается подписанными КС и актами. Желательно поставить в качестве генерального подрядчика аффинированную компанию.

Выводы

В инвестиционной сделке участвуют три стороны: заказчик, инвестор, подрядчик.
Обращайте внимание на условия заключения ИД (свобода заключения, предмет ИД, объект ИД, ответственность сторон, прочие условия).
Выступайте Заказчиком, Застройщиком, Инвестором - в одном лице, чтобы возмещать НДС по-квартально и оформлять право собственности на себя;
Будьте бдительны при получении объектов недвижимости по акту приема-передачи и при оформлении их в собственность.
В случае, если вы выступаете Соинвестором, тщательно проверьте всю документацию по инвестиционной сделки, в т.ч. условия ИД между заказчиком и первоначальным инвестором (какие метражи передаются инвестору, кто заключает договор генерального подряда и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении типовой формы соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта между Администрацией Тверской области и коммерческой организацией

Утратил силу с 17 марта 2015 года на основании Постановления Правительства Тверской области от 17.03.2015 N 116-пп .
____________________________________________________________________

(Изменения:
Постановление Правительства от 21.02.2012 N 57-пп НГРru69000201200089)

В целях повышения социальной ответственности бизнеса и поддержки инвестиционной деятельности на территории Тверской области, Администрация Тверской области постановляет:

1. Утвердить типовую форму соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта между Администрацией Тверской области и коммерческой организацией (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области Д.В.Зеленин

Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 07.02.2011 N 30-па

{приложение в редакции постановления Правительства от 21.02.2012 N 57-пп }

Типовая форма соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта между Администрацией Тверской области и коммерческой организацией

г. Тверь "____" _____________ 20___

Администрация Тверской области в лице _______________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________

_________________________________________________________________,

(документ, на основании которого действует (распоряжение, доверенность)

с одной стороны и __________________________________ , далее именуемое

(наименование юридического лица)

Компания, в лице _________________________, действующего на основании

(должность, Ф.И.О.)

С другой стороны, совместно именуемые

(документ, на основании которого действует)

в дальнейшем Стороны, в результате проведенных переговоров заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

Руководствуясь стремлением к взаимовыгодному сотрудничеству в деле осуществления инвестиционной деятельности на территории Тверской области, Стороны заявляют о своей готовности следовать нижеизложенным положениям и условиям, определяющим содержание такого сотрудничества, и содействовать достижению целей, стоящих перед его участниками, имеющимися в их распоряжении возможностями, способами и средствами.

Под инвестиционной деятельностью Стороны понимают вложение инвестиций и осуществление практических действий, направленных не только на извлечение инвестором законной прибыли, но и включающее в качестве важнейших составляющих реализацию инвестором программ социального характера, направленных на повышение уровня жизни населения Тверской области, обеспечение должного соблюдения Сторонами законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность, а также экологическую безопасность.

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего Соглашения является взаимодействие в сфере социально-экономического развития Тверской области между Администрацией Тверской области и Компанией, в рамках их компетенции и в соответствии с принципами законности, равенства, доверия и делового сотрудничества на основе сохранения и приумножения производственного потенциала Тверской области, проведения мероприятий, направленных на развитие Тверской области, повышение уровня жизни ее населения.

1.2. Настоящее Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества Сторон в инвестиционной сфере при реализации инвестиционного проекта на территории Тверской области.

1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации , федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области и Администрации Тверской области.

2. Предмет Соглашения

2.1. Компания реализует на территории Тверской области инвестиционный проект _____________________________ (далее по тексту -

(название проекта)

Инвестиционный проект).

2.2. Администрация Тверской области в рамках действующего законодательства и предоставленных ей полномочий оказывает Компании содействие при реализации Инвестиционного проекта.

3. Характеристика Инвестиционного проекта

3.1. Цель (производственная идея) Инвестиционного проекта ________________________________________________________________.

3.2. Местонахождение объекта ________________________________.

3.3. Объем инвестиций _______________________________________.

3.4. Источники инвестиций ___________________________________.

3.5. Предполагаемый срок окупаемости Инвестиционного проекта ________________________________________________________________.

3.6. Количество рабочих мест, создаваемых в результате реализации Инвестиционного проекта __________________________________________.

3.7. Возможная кооперация в рамках реализации Инвестиционного проекта с действующими предприятиями (хозяйствующими субъектами) Тверской области __________________________________________________.

3.8. Дополнительные сведения о проекте _________________________.

4. Обязанности Администрации Тверской области

4.1. Администрация Тверской области в рамках действующего законодательства и предоставленных ей полномочий:

4.1.1. содействует участию Компании в социальных проектах, проходящих на территории Тверской области, направленных на улучшение жизни населения Тверской области;

4.1.2. оказывает содействие Компании в своевременном получении необходимых для реализации Инвестиционного проекта разрешений и согласований в государственных органах и органах местного самоуправления при условии соблюдения Компанией установленных процедур, а также соответствия предоставляемых Компанией документов требованиям законодательства;

4.1.3. обеспечивает своевременное рассмотрение ходатайств Компании о предоставлении мер государственной поддержки;

4.1.4. обеспечивает взаимодействие Компании с департаментом занятости населения Тверской области в целях подбора необходимых работников в соответствии с требованиями к кандидатам на вакантные должности;

4.1.5. обеспечивает формирование паспорта Инвестиционного проекта согласно приложению к настоящему Соглашению и включение сведений об Инвестиционном проекте в реестр инвестиционных проектов Тверской области в установленном порядке;

{п. 4.1.5 в редакции постановления Правительства от 21.02.2012 N 57-пп }

4.1.6. оказывает содействие Компании в заключении соглашения о сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципального образования, на территории которого реализуется Инвестиционный проект;

4.1.7. оказывает содействие Компании по вступлению в отраслевые и иные некоммерческие организации субъектов предпринимательской деятельности Тверской области;

4.1.8. оказывает содействие Компании в участии в выставочных мероприятиях регионального, федерального и международного уровней;

4.1.9. содействует Компании в организации транспортного подъезда работников предприятия к месту работы.

5. Обязанности Компании

5.1. При реализации Инвестиционного проекта Компания:

5.1.1. осуществляет комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционного проекта, в соответствии с проектной документацией;

5.1.2. вкладывает в реализацию Инвестиционного проекта ______________ рублей в течение _______ лет с момента подписания настоящего Соглашения;

5.1.3. внедряет и использует современные технологии и способы управления создаваемым имущественным комплексом;

5.1.4. осуществляет социально ориентированную политику в Компании;

5.1.5. обеспечивает своевременную, не ниже среднеобластного уровня, выплату заработной платы, предоставление компенсаций и льгот, установленных законодательством и коллективным договором;

5.1.6. участвует в областных мероприятиях социального характера;

5.1.7. участвует в отраслевых и иных выставочных мероприятиях регионального, федерального и международного уровней с целью формирования и поддержания позитивного имиджа Тверской области как региона, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности;

5.1.8. участвует в развитии внутриобластных кооперационных связей;

5.1.9. ежеквартально представляет в исполнительный орган государственной власти Тверской области, выступивший инициатором заключения соглашения, сведения о ходе реализации Инвестиционного проекта.

{п. 5.1.9 в редакции постановления Правительства от 21.02.2012 N 57-пп }

5.1.10. ежемесячно в установленном порядке представляет в органы службы занятости населения Тверской области сведения о потребности в работниках и наличии свободных рабочих мест;

5.1.11. содействует органам службы занятости населения Тверской области в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан для последующего трудоустройства на вакантные должности;

5.1.12. содействует распространению информации, направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов Тверской области и муниципального образования, на территории которого реализуется Инвестиционный проект;

5.1.13. обеспечивает организацию транспортного подъезда работников предприятия к месту работы;

5.1.14. привлекает для реализации Инвестиционного проекта подрядные организации, в том числе из Тверской области, при условии соответствия предлагаемых работ и услуг требуемым стандартам качества и конкурентном уровне цен;

5.1.15. размещает на предприятиях, в том числе из Тверской области, заказы на поставку сырья и материалов при условии соответствия их требуемым стандартам качества и конкурентном уровне цен;

5.1.16. содействует созданию позитивного имиджа и инвестиционной привлекательности Тверской области, а также созданию рабочих отношений с контактными аудиториями, такими, как корпоративный сектор и средства массовой информации;

5.1.17. обеспечивает развитие инфраструктуры территории, прилегающей к объекту Инвестиционного проекта.

6. Контроль реализации Соглашения

6.1. В целях контроля выполнения Компанией своих обязательств по реализации Инвестиционного проекта и настоящего Соглашения Администрация Тверской области имеет право:

6.1.1. требовать и получать от Компании документы и информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта;

6.1.2. требовать и получать от Компании информацию о выполнении обязательств по настоящему Соглашению.

7. Изменение и прекращение действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено либо дополнено по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.2. По требованию одной из Сторон настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае неисполнения другой Стороной обязательств по настоящему Соглашению.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.2. В случае если неисполнение одной из Сторон своих обязательств явилось следствием действия или бездействия другой Стороны, исполнение обязательств первой Стороной отодвигается на соразмерный период.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которые Стороны не могли предвидеть.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

9.4. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок исполнения данных обязательств переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны вправе отказаться от выполнения настоящего Соглашения, приняв все возможные меры по уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

10. Разрешение споров

10.1. Разногласия и спорные вопросы, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

10.2. Если разногласия и спорные вопросы не будут разрешены Сторонами в течение трех месяцев, они разрешаются в судебном порядке.

11. Заключительные положения

11.1. Информация, указанная в настоящем Соглашении, является открытой и может распространяться Сторонами свободно, раскрываться неопределенному кругу лиц и использоваться иным образом.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в _______ экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полной реализации Инвестиционного проекта.

Реквизиты и подписи Сторон


От Администрации Тверской области:	От ____________________________: наименование юридического лица Адрес:_________________________ ОГРН___________________________ ИНН ____________________________
_______________________ подпись должность Ф.И.О.	___________________________ подпись должность Ф.И.О.

Приложение. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение
к типовой форме соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта между Администрацией Тверской области и коммерческой организацией


	Общая информация об инвесторе и инвестиционном проекте
	Наименование проекта:
	Цель проекта:
	Форма проекта	новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение
	Наименование организации-инвестора
	организа ционно-правовая форма

	Ф.И.О. руководителя

	почтовый адрес
	контактные телефоны

	Наименование организации, зарегистрированной на территории Тверской области для реализации проекта
	организационно-правовая форма

	Ф.И.О. руководителя
	местонахождение юридического лица
	почтовый адрес
	контактные телефоны
	e - mail , адрес в сети Интернет
	Национальное происхождение капитала
	Этапы проекта
	Начальный этап принятие решения организацией- инвестором о реализации проекта (обращение организации-инвестора в Правительство Тверской области)	число/месяц/год
	Этап проектирования
	начало согласований в различных органах	число/месяц/год
	завершение согласований в различных органах	число/месяц/год
	Этап строительства
	начало строительства	число/месяц/год
	окончание строительства	число/месяц/год
	начало установки и монтажа оборудования	число/месяц/год
	ввод объекта в эксплуатацию	число/месяц/год
	Предполагаемая дата выхода на проектную мощность	число/месяц/год
	Текущее состояние проекта (указать подробно, какие работы уже проведены и проводятся на момент представления информации)
	Генеральный проектировщик проекта
	Генеральный подрядчик проекта
	Сведения о государственной экспертизе проектной документации (ссылка на документы)
	Введенные в эксплуатацию объекты
	Класс опасности объекта *
	Санитарно-защитная зона*
	Статус проекта	реализованный, реализуемый, планируемый, приостановленный
	Экономические и финансовые сведения
	Вид экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
	Виды планируемой к производству продукции и оказываемых услуг
	Годовой объем производства/услуг (при выходе на проектную мощность), в т.ч.

	в натуральном выражении (шт.)
	в стоимостном выражении (млн руб.)
	Срок окупаемости проекта
	Общий объем инвестиций с разбивкой по годам, млн рублей (с отметкой план или факт)


в т.ч. в основной капитал (c метная стоимость проекта с НДС), млн руб.
Общий объем вложенных инвестиций по состоянию на момент представления паспорта, млн рублей
Источник финансирования проекта, в т.ч:
собственные средства, млн руб. или процент
заемные средства, млн руб. или процент
Количество создаваемых рабочих мест после завершения реализации проекта с разбивкой по годам (с отметкой план или факт)

Среднемесячная заработная плата по состоянию на дату представления паспорта, тыс. рублей
Основные показатели эффективности проекта
Внутренняя норма доходности (IRR)
Чистый дисконтированный доход (N PV)
Ожидаемые налоговые поступления после выхода на проектную мощность, тыс. рублей, в т.ч.	Суммарное значение
в региональный бюджет:


налог на прибыль организаций

налог на имущество организаций

транспортный налог

налог на добычу полезных ископаемых

в муниципальный бюджет:
земельный налог

Ожидаемые налоговые поступления на период строительства, тыс. рублей, в т.ч.:	Суммарное значение
в региональный бюджет:
налог на доходы физических лиц

Социальная эффективность проекта - социальная инфраструктура - переподготовка и переобучение кадров - социальная реабилитация - развитие детского спорта
Сведения о земельном участке и инженерной инфраструктуре
Форма владения	Собственность; Аренда (указать балансодержателя (арендодателя); Иная форма владения (указать, какая форма)

Площадь земельного участка(ов), га
Кадастровый номер земельного участка(ов)
Месторасположение строящихся/введенных в эксплуатацию объектов инвестиционного проекта
Требуемые или имеющиеся инженерные коммуникации	для строительства	для работы введенного в эксплуатацию объекта(ов)
Газоснабжение:
Давление газа (высокое/среднее/низкое)
Потребление газа, куб. м/час
Водоснабжение, куб. м/сутки
Водоотведение, куб. м/сутки
Электроэнергия: годовое потребление, кВт
Вода, куб.м/час
Автомобильная дорога, км
Взаимодействие с Правительством Тверской области и иными органами государственной власти Российской Федерации в ходе реализации проекта
Наличие документов о сотрудничестве	Инвестиционное соглашение, протокол о намерениях
Реквизиты документа о сотрудничестве (номер, дата подписания)	номер, число/месяц/год
Использование дополнительных механизмов реализации инвестиционного проекта	федеральные и региональные целевые программы, налоговые льготы, субсидии, иные финансовые средства (указать какие)


	Подготовка (переподготовка) квалифицированных кадров в разрезе специальностей, повышение квалификации по областной(ым) программе(ам) занятости
	Информационное сопровождение инвестиционного проекта	Указать потребность или наличие сотрудничества

	Кооперация
	Кооперация и сотрудничество с другими компаниями, размещенными на территории Тверской области, в т.ч.:
	существующие
	планируемые
	Куратор проекта со стороны Правительства Тверской области	Заместитель Председателя Правительства Тверской области, исполнительный орган государственной власти Тверской области
Иная информация об инвестиционном проекте

Возможные приложения к паспорту инвестиционного проекта:

Документы, содержащие описание предполагаемого места размещения объекта (кадастровый паспорт земельного участка либо схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории);

Фото и графический материал по инвестиционному проекту.".

* Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74).